Договор № ___

на изготовление комплекта оборудования

для  линии по производству пенобетона

г. Новосибирск                                                                                                                                 « __»     _____ 20__ г.

ООО Завод «Спецстройбетон», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Подгорного Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  __________________________,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Изготовление и монтаж линии по производству пенобетона (Приложение № 1)

2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать характеристикам, указанным в прилагаемой документации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной и поставляемой продукции при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в паспорте изготовителя продукции.

2.3. Приемка продукции по количеству и качеству (кроме скрытых недостатков) осуществляется Заказчиком в момент передачи продукции Исполнителем при самовывозе, либо от транспортной организации-перевозчика. Заказчик обязан известить Исполнителя о нарушении условий договора в количестве, ассортименте, комплектности в 10 (десяти) дневный срок со дня поступления продукции на производственную площадку Заказчика.

2.4. Датой поставки считается дата отгрузки продукции со склада Поставщика.

2.5. Право собственности на товар переходит к заказчику с момента отгрузки товара со склада поставщика.

2.6. В случаях, не оговоренных настоящим договором, Исполнитель и Заказчик в своих действиях руководствуются  действующим законодательством.

3.      ЦЕНА  ДОГОВОРА

3.1 Цена настоящего Договора, за изготовление продукции по перечню (Приложение №1 к настоящему договору), монтажу и наладке продукции, составляет-                                                                                                         _____________________________________________________________________руб.  коп.

      3.2 .Цена настоящего Договора, в случае задержки  сроков оплаты, или оплаты не в полном объеме по вине Заказчика, т.е. неисполнение п.4.1.1 и изменении цен на материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении оборудования (Приложение №1, работы по п.7.2)– подлежит обязательной индексации  в согласованном Сторонами размере, при предоставлении необходимых документов, подтверждающих изменение цен.

4.      УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

 4.1.  Оплата по настоящему Договору производится согласно выставленным счетам и в следующем порядке:

4.1.1.Оплата Заказчиком  за продукцию согласно перечню (Приложение №1), производится не позднее трех банковских дней, после подписания настоящего Договора, в размере 70 % от его стоимости Исполнителю.

   4.1.2.Оплата оставшейся суммы в размере 30% от стоимости продукции, согласно перечню (Приложение №1) производится Заказчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления Исполнителем о готовности продукции к отгрузке со склада.

 4.2.Оплата за продукцию производится Заказчиком в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

5.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

                     5.1.   Исполнитель обязуется:

                       5.1.1. Выполнить работы в  объемах, предусмотренных Приложением №1, а также в соответствии с пунктом

                     1.1.  настоящего Договора.

5.1.2.Организовать отгрузку оплаченной Заказчиком продукции. Поставка  продукции производится на условиях самовывоза со склада Исполнителя, либо транспортной организацией. Вид транспорта согласовывается сторонами дополнительно.

                     5.2.   Заказчик обязуется:

5.2.1.Выполнять требования, изложенные в технической и сопроводительной документации, по предмету настоящего Договора;

      5.2.2.Своевременно производить оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.2.3. Принять в порядке, установленном  Договором, от Исполнителя:

а                             заказанную, скомплектованную и оплаченную продукцию;

                              нормативно-техническую, сопроводительную и другую документацию, предоставленную Исполнителем. 

5.2.4. Транспортные расходы по доставке продукции оплачиваются Заказчиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Сроки и порядок осуществления гарантийных обязательств регламентируются технической документацией, прилагаемой к продукции. Порядок проведения послегарантийного обслуживания осуществляется по договоренности Сторон после заключения соответствующего договора.

6.2. Срок гарантийного обслуживания на поставленную по данному Договору продукцию составляет от 6 (шести) до 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента передачи продукции Заказчику согласно товаро-транспортным документам. Гарантийные обязательства Исполнителя не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильного или небрежного хранения, эксплуатации или обслуживания (в нарушение норм руководства по эксплуатации), или чрезмерной нагрузки на изделия, а также не распространяется на быстроизнашивающиеся расходные детали (перечень деталей- приложение №…. к договору). Гарантийные обязательства действуют только при условии 100% оплаты Заказчиком изготовленного оборудования по настоящему договору.

6.3. Гарантийные обязательства Исполнителя недействительны в отношении неисправностей и износа, возникающих в результате следующих обстоятельств:

-использование продукции не по назначению;

- допущенные Заказчиком или третьими лицами ошибки в сборке, монтаже и запуске продукции;

- нормальный износ частей и компонентов, подверженных износу в процессе эксплуатации;

- неправильное или небрежное обращение с продукцией, работа продукции с материалами, несоответствующими его назначению, использование не рекомендованных расходных материалов.

6.4. Исполнитель не осуществляет гарантийное обслуживание, если Заказчик без письменного уведомления Исполнителя в течение гарантийного срока произвел ремонт продукции самостоятельно или с помощью сторонней организации.

6.5. После извещения Заказчиком – Исполнителя о наступлении гарантийного случая предусмотренного настоящим договором и технической документации указанной в п.6.2., Заказчик вправе предьявить Исполнителю требования:

             -Бездвоздмездного устранения недостатков товара в разумный срок

             6.6. Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства на поставленную продукцию, в случае ввода в эксплуатацию без представителя Исполнителя.

6.7. Устранение неисправностей  продукции, возникших  в гарантийный период по вине Исполнителя, устраняются за его счет после подписания  двухстороннего акта, или на основании акта проведения независимой экспертизы, проведенной предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.   

6.8. Устранение неисправностей продукции, возникших вследствие    несоблюдения Заказчиком Правил эксплуатации, производится за счет Заказчика с соответствующим уведомлением Исполнителя  и двусторонним актированием.

6.9. Послегарантийное обслуживание и поставка запасных частей на весь срок службы поставленной продукции осуществляется Исполнителем за счет Заказчика.

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Прием-передача продукции и выполненных работ осуществляется в следующем порядке: 

7.1.1. По мере выполнения работ по настоящему Договору  Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.

7.1.2. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

7.1.3. По окончании сдачи- приемки товара, но не позднее 10 дней с момента поставки, Заказчик составляет акт приемки товара. Подписание Заказчиком акта означает проведение проверки в полном объеме. При не подписании акта в течении 10 дней с момента получения товара (без письменного уведомления Поставщика с изложением причин отказа) акт считается автоматически подписанным а оборудование принятым.

7.1.2. Отчетными документами по выполнению Исполнителем являются:  

            - накладные, товарно-транспортные накладные, фактуры, счет - фактуры железнодорожные квитанции, или  другие предусмотренные законодательством документы, подтверждающие факт передачи Заказчику   продукции.

                  - подписанные Сторонами акты  объемов выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.1.3. Стороны договорились, что переписка в рамках настоящего договора может осуществляться посредством факсимильной связи или через электронную почту. Днем отправки (получения) документа считается день его направления (получения) посредством факсимильной связи или электронной почты  (согласно дате, пропечатываемой факсимильным аппаратом на факсимильном изображении документа, а также в журнале записей факсимильного аппарата, или журнала учета отправки электронных сообщений).
Документы, передаваемые по факсимильной связи, электронной почте должны быть надлежащим образом оформлены: оригиналы передаваемых документов должны иметь подпись и печать отправляющей Стороны.

7.1.4. Претензии, уведомления, счета, акты, дополнительные соглашения, должны направляться, либо непосредственно через представителя Стороны с обязательным визированием документа, либо по почте заказным письмом на фактический адрес Стороны.

7.1.5. Стороны обязуются в случае изменения юридического, фактического адреса, номеров факсов, адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, незамедлительно извещать об этом вторую Сторону письменно или посредством факсимильного сообщения. Такое извещение является неотъемлемой частью настоящего договора. Если одна из Сторон не исполнила данную обязанность, документы, отправленные второй Стороной по последнему известному ей адресу, номеру факса или электронной почты считаются принятыми другой Стороной.
7.2.  Сроки исполнения и стоимость дополнительных работ, возникших в процессе работы по инициативе Заказчика по модернизации поставляемой продукции, или изготовлению дополнительного нестандартного оборудования, не указанного в приложении №1 к настоящему Договору, регламентируются  дополнительными соглашениями и Приложениями к настоящему  Договору, и по согласованию Сторон, могут повлечь перенос сроков исполнения основных работ  по Договору.

7.3. В случае возникновения замечаний у Заказчика по выполненным работам Исполнителя, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет в адрес Исполнителя данные замечания с целью их устранения. Исполнитель в свою очередь обязан приступить к устранению таких замечаний в 3-х (трех) дневный срок.  

 7.4. Доказательством изменения цен на материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении  продукции являются прайс- листы и счета предприятий –поставщиков, товарные накладные.

7.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от продолжения договора на любой стадии, выплаченные суммы авансовых платежей ему не возвращаются. На суммы выплат Исполнитель передает Заказчику продукцию, исходя из согласованной спецификации (Приложение №1) номенклатуры.  

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств.

7.7. Для контроля за ходом выполнения условий настоящего Договора Заказчик     

 назначает ответственное лицо __________________________________________________________________,                   

 тел.  ____________________________________

7.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего  Договора.

7.9. Стороны руководствуются в своих взаимоотношениях   действующим Законодательством  РФ и настоящим Договором.     

8.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Стороны несут друг перед другом имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае нарушения условий п.п. 4.1.1.,4.1.2; настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы не перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии неоплаченных товаров.  при этом срок календарного плана основных этапов работ переносится на срок задержки платежей.

8.3. В случае проведения Заказчиком платежей не в полном объеме, т.е. неисполнение п.п. 4.1.1,4.1.2, настоящего Договора, а у Исполнителя в это время возникли обязательства перед третьими лицами, Исполнитель вправе пересмотреть в одностороннем порядке очередность исполнения своих обязательств в пользу других клиентов. При этом  Заказчик лишается права предъявления каких-либо претензий за нарушение сроков производства работ по настоящему Договору. Возобновление по срокам исполнения основных работ по Договору  регламентируются дополнительными соглашениями и Приложениями к настоящему Договору.

8.4. В случае нарушения сроков исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, с него удерживается пеня в размере 0,1% от суммы, перечисленной Заказчиком, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии недопоставленных  товаров.

8.5.При нарушении п.п. 5.2.2  повлекших изменения сроков выполнения работ по настоящему Договору  Исполнитель ответственности не несет.

8.6. «Заказчик» обязан вывезти готовую продукцию со склада «Исполнителя» в течение 5 (пяти) дней после оплаты. Хранение готовой продукции на складе «Исполнителя» более 5 (пяти) дней, «Заказчик» оплачивает в размере 0,1 % от стоимости продукции за каждый день хранения, но не более 10% от стоимости продукции.

8.7.

9.      ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из Сторон полностью или частично выполнять обязательства по настоящему Договору, таких как: пожар, наводнение и другие стихийные бедствия, военные действия, блокада, запрещение импорта и экспорта, эмбарго, забастовка, а также федеральные государственные законодательные акты, сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отодвигаются на время действия существующих обстоятельств. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств указанных в пункте 9.1. настоящего Договора, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.

9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной палатой соответствующего территориального округа.

10.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, включая его досрочное   расторжение или невозможность его исполнения вследствие форс-мажорных обстоятельств, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, за подписями обеих Сторон.

10.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем взаимного соглашения Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует - до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. Сторона, пожелавшая расторгнуть данный договор, письменно извещает своего контрагента за 15 календарных дней до фактического расторжения. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора.

Примечание: Приложение №1, и иные приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН